AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

NOM ET ADRESSE OFFICIELS DE L’ORGANISME ACHETEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES
23 Rue des Bas Bourgs
28003 CHARTRES CEDEX
Correspondant administratif : Monsieur ALAMICHEL, Directeur Adjoint des Travaux et de la Proximité
Téléphone : 02.37.25.65.77
Fax : 02.37.34.37.95
Adresse de courrier électronique : b.alamichel@chartres-habitat.com
Correspondant technique : Monsieur LEMERCIER, Directeur des Travaux et de la Proximité
Téléphone : 02.37.25.65.58
Fax : 02.37.34.37.95
Adresse de courrier électronique : s.lemercier@chartres-habitat.com

Activités principales du pouvoir adjudicateur:
Logement et développement collectif.

OBJET DU MARCHE :
Marché à bons de commande de travaux multi-technique ( électricité, plomberie, menuiserie ) à réaliser dans le cadre de la remise en location des logements vacants dans les immeubles de Chartres Habitat.

Type de marché de travaux :
Exécution

Lieu d’exécution : Patrimoine de CHARTRES HABITAT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :
Marché à bons de commande de travaux sans seuil de commande minimum et maximum.

Options : Non
Nombre de reconductions possibles : 3
Répartition en lot : non
Variante : Non acceptée
Durée du marché ou délai d’exécution : Marché de 1 an renouvelable par reconduction expresse chaque année avec un maximum de 3 reconductions

Date prévisionnelle de début des travaux :
juin 2008
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE :
Cautionnement et garanties exigés :
Pas de cautionnement
Garanties professionnelles, techniques et financières.

Modalités essentielles de financement et de paiement :
Financement dans le cadre du budget fonctionnement de l’office ;
Paiement dans un délai de 45 jours selon les modalités définies au dossier de consultation des entreprises.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs (le cas échéant) : Groupement solidaire

Langue devant être utilisée dans l’offre : Français.

CONDITIONS DE PARTICIPATIONS A LA CANDIDATURE:

Critères de sélection des candidatures :

? Capacités techniques, professionnelles et financières en rapport avec l’objet des marchés.
? Ouverture de l’entreprise 12 mois sur 12.
? Capacité à traiter plus de 40 logements par mois quelque soit la charge de travail
? Attestation de capacité organisationnelle de réaliser les travaux multi-technique pour la remise en état des logements entre 1 à 2 semaines maximum

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR A L'APPUI DE LA CANDIDATURE :
Celles définies par les articles 45 et 46 du Code des Marchés Publics, le règlement de la consultation sera fourni lors de la 2ème phase :
- Lettre de candidature, imprimé DC4,
- Déclaration du candidat, imprimé DC5,
- Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugement(s),
- Certificat de qualification ou références pour des prestations similaires sur les trois dernières années,
- Attestations de maîtres d’ouvrage publics des trois dernières années;
- Attestation qualibat,
- Attestation d’assurance en cours de validité.

CRITERES D’ATTRIBUTION DES OFFRES :

Offre économiquement la mieux disante sur la base des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :

1 - Méthodologie pour la réalisation des travaux en termes de moyens techniques et humains (consistance des équipes : nombre, qualifications, flotte automobile mise à disposition, délai de réactivité, etc..), moyens mis à disposition pour faire face à un planning de travaux d’au moins 40 logements par mois et l’’ouverture obligatoire de l’entreprise en juillet/août ( attestation à fournir)

A cet effet, il sera attribué une note de 0 à 4 en fonction du contenu du document, à savoir :
4 : Meilleure présentation méthodologique
3 : Document complet et cohérent
2 : Document limité dans son contenu
1 : Document incomplet ou ne correspondant pas à la demande
0 : Pas de document
Cette note sera pondérée par l’application du coefficient suivant : 60%

2 - Le prix des travaux

A cet effet, il sera attribué une note de 1 à 4 en fonction du prix des travaux qui sera analysé en prenant en compte 50 % de l’addition des prix unitaires et 50 % d’une simulation de chantiers types de remise en état de plusieurs logements.

4 : offre la moins disante après analyse des prix,
3 : offre en deuxième position ,
2: offre en troisième position,
1: offre en quatrième position et suivantes.
Cette note sera pondérée par l’application du coefficient suivant : 40%

PROCEDURE DE PASSATION :

Appel d’offres restreint ( phase candidature puis phase de remise des offres )

CONDITIONS DE DELAI :

Date limite de remise des candidature :

Le lundi 31 mars 2008 à 12 heures

ADRESSES COMPLEMENTAIRES :

Adresses auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
- Renseignements d’ordre administratif :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES
Direction des Travaux et de la Proximité
23 Rue des Bas Bourgs
28003 CHARTRES CEDEX
Correspondant : Monsieur ALAMICHEL
Téléphone : 02.37.25.65.77
Fax : 02.37.34.37.95
Adresse de courrier électronique : b.alamichel@chartres-habitat.com

- Renseignements d’ordre technique :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES
Direction des Travaux et de la Proximité
23 Rue des Bas Bourgs
28003 CHARTRES CEDEX
Correspondant : Monsieur LEMERCIER
Téléphone : 02.37.25.65.58
Fax : 02.37.34.37.95
Adresse de courrier électronique : s.lemercier@chartres-habitat.com

Adresse à laquelle les candidatures doivent être envoyées :

Les candidatures devront être formulées sous double enveloppe. L'enveloppe extérieure portera les mentions suivantes:

- Marché à bons de commande de travaux multi-technique.
- Dénomination et adresse de l'entreprise
- Mention "Ne pas ouvrir"

L’enveloppe intérieure contiendra les pièces justificatives demandées à l'appui de la candidature.

Ces dossiers seront déposés au siège de l'Office Public de l’Habitat de Chartres, 23 Rue des Bas Bourgs à Chartres (28003) ou transmises à cette même adresse sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Les candidatures par voie électronique seront acceptées, elles seront transmises à l’adresse suivante : marches.publics@chartres-habitat.com

Instance chargée des procédures de recours:

Tribunal Administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans.

DATE D'ENVOI A LA PUBLICATION:

28 février 2008